装修知道

花岗岩工程施工合同协议条款：
发包方（以下简称甲方）:
承包方（以下简称乙方）:
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑装饰工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》,结合本工程具体情况，经双方协商达成以下协议：
第1条工程概况
1.工程名称： 
工程内容： 干挂花岗岩幕墙 
承包范围： 外墙 
承包方式： 包工包料 
2.工程性质（指基建，技改等）： 
3.开工日期：本合同工程定于 年 月 日开工。
竣工日期：本合同工程定于 年 月 日竣工。
总日历天数： 天。
4.工程质量： 达到国家现行规定的合格标准.
第2条 工程量及造价
617#花岗岩干挂单价 
617#花岗岩干挂面积 
本工程造价约为 元。(结算按实际竣工面积计算)
（金额大写） 
第3条甲方驻工地代表
5.1 甲方驻工地代表姓名： 。
5.2 甲方委托 监理公司现场管理.
第4条乙方驻工地代表
乙方驻工地代表姓名： 
第5条甲方责任及义务工作
1.负责提供石材干挂工程施工必须的图纸及相关文件,并派员对工程质量及进度进行监督检查.
2.协助解决总包配合事宜及乙方进厂人员的办公,仓库,住宿用房及施工场地,施工用水电,脚手架,垂运输等.
3.甲方应承担自身配合不当(付款,变更)造成的损失和工期延误责任.
第6条乙方工作
1.乙方应按协议规定保证工程质量,进度,安全施工.
2.乙方应按甲方签字认可的施工图纸进行施工.
3.乙方应按施工安全规程采取严格的安全防护措施,承担自身安全措施不力造成的事故责任和损失.
4.乙方应承担因施工质量造成的责任和损失.
5.乙方应提前3天提出需甲方协调解决的问题和要求.
6.乙方应服从 监理公司的现场管理和遵守总包现场规章制度.
第7条工程变更
因甲方原因提出工程变更,需甲方签证书面通知乙方,因工程变更(设计变更,价款变更)增加的费用由甲方承担,工期顺延.
第8条付款及结算
该干挂幕墙分项工程项目完成60%时,甲方支付乙方合同款总额的40%,全部安装完毕验收合格后七日内付至合同款总额的95%.结算按合同单价和实际竣工面积计算后,另加变更及其它联系单费用。余款决算后十日内一次性付清。
第9条验收时间
完工后十日内甲方应组织有关部门对该干挂幕墙分项工程进行验收评定,如完工后1个月不能验收评定,视该干挂幕墙分项工程为合格工程.
第10条违约责任
1.甲方无正当理由拒收该分项工程,拒付货款,甲方向乙方偿付合同款的百分之三十违约金.
2.甲方逾期付款,甲方向乙方每日偿付欠款总额千分五的违约金.
3.乙方该分项工程质量不符合合同规定标准,甲方有权柜绝,乙方向甲方偿付合同总额的百分之三十的违约金.
4.乙方不能履约,乙方向甲方支付合同款总额百分之三十的违约金.
5.乙方逾期交付或不能按期安装完毕,且无正当理由,乙方向甲方每日偿付合同款总额千分之五的违约金.逾期三十日,视乙方不能履约.
第11条纠 纷
因该分项工程质量问题发生争议,由义乌市政府有关部门或其指定的技术单位进行公正的质量鉴定,甲方双方应当接受.双方发生经济合同纠纷自行协商解决不成时，可请行政主管部门或人民法院按程序仲裁。
第12条合同生效及终止
合同经双方签字盖章后生效,一式五份,甲乙双方及相关单位(及个人)各执一份,至保修期满终止(保修壹年).
第13条其它
本合同未尽事宜,双方可以补充协议加以补充或增加条款.补充协议或增加条款与合同具有相同的法律效力.
合同订立时间： 年 月 日 合同签定地点： 
发包方（章）： 承包方（章） 
地址： 地址： 
法定代表人： 法定代表人： 
委托代理人： 委托代理人： 
电话： 电话： 
传真： 传真： 
开户银行： 开户银行： 
帐号： 帐号： 
邮政编码： 邮政编码：
希望可以帮到你！

花岗岩工程施工合同协议条款：
发包方（以下简称甲方）:
承包方（以下简称乙方）:
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑装饰工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》,结合本工程具体情况，经双方协商达成以下协议：
第1条工程概况
1.工程名称： 
工程内容： 干挂花岗岩幕墙 
承包范围： 外墙 
承包方式： 包工包料 
2.工程性质（指基建，技改等）： 
3.开工日期：本合同工程定于 年 月 日开工。
竣工日期：本合同工程定于 年 月 日竣工。
总日历天数： 天。
4.工程质量： 达到国家现行规定的合格标准.
第2条 工程量及造价
617#花岗岩干挂单价 
617#花岗岩干挂面积 
本工程造价约为 元。(结算按实际竣工面积计算)
（金额大写） 
第3条甲方驻工地代表
5.1 甲方驻工地代表姓名： 。
5.2 甲方委托 监理公司现场管理.
第4条乙方驻工地代表
乙方驻工地代表姓名： 
第5条甲方责任及义务工作
1.负责提供石材干挂工程施工必须的图纸及相关文件,并派员对工程质量及进度进行监督检查.
2.协助解决总包配合事宜及乙方进厂人员的办公,仓库,住宿用房及施工场地,施工用水电,脚手架,垂运输等.
3.甲方应承担自身配合不当(付款,变更)造成的损失和工期延误责任.
第6条乙方工作
1.乙方应按协议规定保证工程质量,进度,安全施工.
2.乙方应按甲方签字认可的施工图纸进行施工.
3.乙方应按施工安全规程采取严格的安全防护措施,承担自身安全措施不力造成的事故责任和损失.
4.乙方应承担因施工质量造成的责任和损失.
5.乙方应提前3天提出需甲方协调解决的问题和要求.
6.乙方应服从 监理公司的现场管理和遵守总包现场规章制度.
第7条工程变更
因甲方原因提出工程变更,需甲方签证书面通知乙方,因工程变更(设计变更,价款变更)增加的费用由甲方承担,工期顺延.
第8条付款及结算
该干挂幕墙分项工程项目完成60%时,甲方支付乙方合同款总额的40%,全部安装完毕验收合格后七日内付至合同款总额的95%.结算按合同单价和实际竣工面积计算后,另加变更及其它联系单费用。余款决算后十日内一次性付清。
第9条验收时间
完工后十日内甲方应组织有关部门对该干挂幕墙分项工程进行验收评定,如完工后1个月不能验收评定,视该干挂幕墙分项工程为合格工程.
第10条违约责任
1.甲方无正当理由拒收该分项工程,拒付货款,甲方向乙方偿付合同款的百分之三十违约金.
2.甲方逾期付款,甲方向乙方每日偿付欠款总额千分五的违约金.
3.乙方该分项工程质量不符合合同规定标准,甲方有权柜绝,乙方向甲方偿付合同总额的百分之三十的违约金.
4.乙方不能履约,乙方向甲方支付合同款总额百分之三十的违约金.
5.乙方逾期交付或不能按期安装完毕,且无正当理由,乙方向甲方每日偿付合同款总额千分之五的违约金.逾期三十日,视乙方不能履约.
第11条纠 纷
因该分项工程质量问题发生争议,由义乌市政府有关部门或其指定的技术单位进行公正的质量鉴定,甲方双方应当接受.双方发生经济合同纠纷自行协商解决不成时，可请行政主管部门或人民法院按程序仲裁。
第12条合同生效及终止
合同经双方签字盖章后生效,一式五份,甲乙双方及相关单位(及个人)各执一份,至保修期满终止(保修壹年).
第13条其它
本合同未尽事宜,双方可以补充协议加以补充或增加条款.补充协议或增加条款与合同具有相同的法律效力.
合同订立时间： 年 月 日 合同签定地点： 
发包方（章）： 承包方（章） 
地址： 地址： 
法定代表人： 法定代表人： 
委托代理人： 委托代理人： 
电话： 电话： 
传真： 传真： 
开户银行： 开户银行： 
帐号： 帐号： 
邮政编码： 邮政编码：
希望可以帮到你！

根据查阅上海最新家庭装修合同范本(2006)显示为:早上7时前及晚上7时后不得进行有噪声的施工作业。

装修工程合同范本_房屋装修合同范本住房装修合同范本委托方（甲方）：承接方（乙方）：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。第一条：工程概况
1.工程地址：___________________________________
2.居室规格：房型______层（式）______室______厅______厨______卫
1、______室，计______平方米；
2、______厅，计______平方米；
3、______厨房，计______平方米；
4、______卫生间，计______平方米；
5、______阳台，计______平方米；
6、________过道，计______平方米；
7、其他（注明部位）____________，计________平方米。总计：施工面积____________平方米。
3.施工内容：详见本合同附件
（一）《家庭装潢施工内容

这个不是不能改，理论上是可以改的。有以下两种方式。
1、找开发商改。先去撤销网签，然后再重新做网签。这个方式对于开发商比较麻烦，所以没有特殊情况一般开发商都不愿意做。首先要撤网签，然后去房管局要从新签的材料，然后才能从新备案签新的合同。因为国务院规定禁止期房转让，对于开发商还有一个撤网签率的问题，所以一般情况下开发商不愿意做。具体要看你如何去沟通了。
2、等房产证下来以后再把房本变更成一个人。如果现在有什么问题，就只能是先以协议形式确定下来了。夫妻之间更名是只收工本费的，不是夫妻的话，就要按照过户计算相应税费了，相当于购买了部分房屋，走的是二手房的程序。你们三个人，应该是按分共有，所以现在如果有可能在办房本时，把另外两个人的份额做小些，将来过户能省些税费。真牛这里有购房合同范本啊，这儿有购房合同范本，我是找不到购房合同范本，到处问哪里有的话告诉我购房合同范本的网址吧，购房合同范本挺难找的，我现在真的需要购房合同范本，谁要是能找到购房合同范本，就告诉我购房合同范本网址吧，谢谢你告诉我购房合同范本，找到购房合同范本挺不容易的啊，这里有购房合同范本啊，这里有购房合同范本，我还是找不到购房合同范本，到处问哪里有的话告诉我购房合同范本的网址吧,购房合同范本挺难找的，我现在真的需要购房合同范本，谁要是可以找到购房合同范本，就告诉我购房合同范本网址吧，谢谢告诉我购房合同范本，找到购房合同范本挺不容易的，谢谢啊

根据有关法律规定，经协商，甲、乙双方共同签订本租赁合约，达成以下协议并共同遵守。
1、甲方同意将穆庄沿街楼一套两层独间，租给乙方作办公使用。租期为一年，从2009年3月4日至2010年3月4日止。
2、该房屋租金为人民币柒千元整，签合同日付清一年租金。
3、租赁期间，该住宅有线电视费、水电费、电话费/网络费及小区管理费等应由乙方全部负责。
4、乙方应维护该房清洁卫生，注意防火、防盗等到安全防范，不得在房内做任何违法行为，否则由此带来的后果由乙方负责。
5、乙方在室内装修时须得到甲方的同意，但不能改变房屋的墙体、结构及用途，乙方故意或过失造成该房及配套设施、财物损坏或丢失，应恢复其原状或赔偿经济损失。
6、租赁期间，如乙方需退房，必须提前壹个月通知甲方。
7、如合同期满，乙方有权优先租赁的权利;租赁期满后，乙方应将房屋交回甲方使用，并缴清负责的费用，经双方移交无误，租赁合同解除。
8、本合同一式二份，具同等法律效力，双方签字之日起生效。甲方:(代表签字)乙方:(代表签字)联系电话:联系电话:这里有租房合同范本啊，这里有租房合同范本，我还是找不到租房合同范本，到处问哪里有的话告诉我租房合同范本的网址吧，租房合同范本挺难找的，我现在真的需要租房合同范本，谁要是可以找到租房合同范本，就告诉我租房合同范本网址吧，谢谢告诉我租房合同范本，找到租房合同范本挺不容易的啊，这儿有租房合同范本啊，这里有租房合同范本，我还是找不到租房合同范本，到处问哪里有的话告诉我租房合同范本的网址吧，租房合同范本挺难找的，我现在真的需要租房合同范本，谁要是可以找到租房合同范本，就告诉我租房合同范本网址吧，谢谢告诉我租房合同范本，找到租房合同范本挺不容易的